Get Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen: PDF

Posted by

By Nina Baschlebe

ISBN-10: 3658103531

ISBN-13: 9783658103538

ISBN-10: 365810354X

ISBN-13: 9783658103545

Auftraggeberseitige Behinderungen, aber auch die Ausführung von Nachtragsleistungen oder Mehrmengen können zu einem Anspruch auf Bauzeitverlängerung für den Unternehmer führen. Das Buch ist ein Leitfaden für bauausführende Firmen, anhand dessen ermittelt werden kann, ob ein Anspruch auf Bauzeitverlängerung besteht bzw. die Abwehr einer Vertragsstrafe gelingen wird. Es wird Schritt für Schritt für den Baupraktiker beschrieben, a) welche Grundlagen bezüglich der Baustellendokumentation geschaffen werden müssen, b) welche Störungen im Bauablauf zu einem Anspruch auf Bauzeitverlängerung führen, c) wie bei der Darlegung eines Anspruches auf Bauzeitverlängerung und zur Abwehr einer Vertragsstrafe vorzugehen ist und d) wie der Bauzeitverlängerungsanspruch der Höhe nach bestimmt wird. Hierzu sind die gemäß baurechtlicher Literatur und aktueller Rechtsprechung vorliegenden rechtlichen Anforderungen in einem Werk zusammengefasst und für den Baupraktiker praxisbezogen und leicht verständlich aufbereitet.

Show description

Read Online or Download Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen: Ein Leitfaden für Auftragnehmer PDF

Best german_15 books

Get Sound Branding: Grundlagen akustischer Markenführung PDF

In Zeiten geringer Qualitätsunterschiede und großer Markenvielfalt profilieren sich Unternehmen immer mehr über ihr picture. Dabei kann Sound Branding helfen, einen Mehrwert zu bilden, die Wiedererkennung der Marke bzw. des Unternehmens zu fördern und damit das snapshot nachhaltig zu prägen. So sind die Sound-Logos z.

Read e-book online Analyse der Vorteilhaftigkeit zwischen Leasing und PDF

Michael Beigler analysiert die Vorteilhaftigkeit zwischen den beiden Finanzierungsformen Leasing und Kredit. Dabei gibt der Autor einen Überblick über die finanz-, güterwirtschaftlichen und steuerlichen Einflussfaktoren und erörtert deren Bedeutung für die Entscheidung. Der Leser erhält damit einen Überblick, in welchen Situationen Leasing und in welchen Kreditfinanzierung aus Sicht eines traders vorteilhaft ist.

Rechtswissenschaft: Eine Einführung in das Recht und seine - download pdf or read online

Das Buch bietet eine Einführung in das Recht und seine Grundlagen für Studierende der Rechtswissenschaften im Haupt- oder Nebenfach sowie für den interessierten Laien. Es enthält die wichtigsten Rechtsgebiete in Grundzügen mit Beispielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Grundströmungen im Recht der Gegenwart werden dargestellt und zahlreiche aktuelle Rechtsfragen erörtert.

Events nachhaltig gestalten: Grundlagen und Leitfaden für - download pdf or read online

Dieser Leitfaden beschreibt sehr anschaulich, wie Eventmanager die zwei Megatrends Nachhaltigkeit und Erlebnisorientierung in ihrer Arbeit vereinen können und dabei Menschen über den Eventanlass hinaus auch für die Idee der Nachhaltigkeit begeistern können. Deutlich wird, dass und wie die Integration von erlebnisorientiertem occasion und Nachhaltiger Entwicklung gelingen kann.

Additional resources for Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen: Ein Leitfaden für Auftragnehmer

Sample text

Zur Erinnerung hier nochmals der Text des § 6 VOB/B28 : § 6 VOB/B Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (1) . . (2) 1. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist: a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers, b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, 27 28 Beck’scher VOB-Kommentar (2013), VOB Teil B, § 6 Abs.

Auftraggeberseitige Änderungen und Ergänzungen des Bauinhaltes führen keineswegs selbstverständlich zu einer Verlängerung der Bauzeit. Anders ausgedrückt: Eine aus geänderten oder zusätzlichen Leistungen resultierende zeitliche Behinderung beurteilt sich nach § 6 Abs. 1, 2a VOB/B, d. h. der Auftragnehmer muss die Behinderung gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B anzeigen, um die fristverlängernde Wirkung zu erreichen, oder die „Behinderung“ durch die Bauinhaltsmodifikation muss einschließlich ihrer fristverlängernden Auswirkung offenkundig sein, was selten der Fall sein wird.

Kapellmann/Schiffers (2011), Rdnr. 1357. 3 Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers 37 Eine Fristverlängerung steht ihm allerdings zu23 : Die Fristverlängerung für den Auftragnehmer richtet sich ungekürzt nach dem vom Auftraggeber verursachten Störungszeitraum. Berger24 bestätigt dies nur teilweise: Trifft nämlich eine dem Auftragnehmer zurechenbare Behinderung zeitgleich mit einem Behinderungstatbestand zusammen, den der Auftraggeber nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B . . ausfüllt, verlängert sich die Ausführungsfrist.

Download PDF sample

Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen: Ein Leitfaden für Auftragnehmer by Nina Baschlebe


by Brian
4.5

Rated 4.60 of 5 – based on 3 votes